facebook  youtube  twitter  instagram 5/3/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr



 



ΑΥΤΗ είναι η ΣΥΜΒΑΣΗ για τις ΜΕΛΕΤΕΣ των έργων αποκατάστασης στο Ν. Τρικάλων από κακοκαιρία Daniel ~ Πέντε μήνες διορία για ολοκλήρωση μελετών

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  31/01/2024 11:41:23
ΑΥΤΗ είναι η ΣΥΜΒΑΣΗ για τις ΜΕΛΕΤΕΣ των έργων αποκατάστασης στο Ν. Τρικάλων από κακοκαιρία Daniel ~ Πέντε μήνες διορία για ολοκλήρωση μελετών

Διαβάστε πρώτοι στο ekalampaka.gr το κείμενο της σύμβασης που υπεγράφη χθες 30/1/2024 μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ανάδοχου εταιρείας για τις μελέτες των έργων αποκατάστασης στο νομό Τρικάλων από την κακοκαιρία Daniel.




ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συμβατικής αμοιβής: 137.332,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Συνολικής αμοιβής 170.291,68 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) με τίτλο:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (ΑΊ66) ΠΥΣ, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων»

Χρηματοδότηση από το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ 671

Στο Μαρούσι σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2024 και ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οδός Λ. Κηφισίας 37 (6ος όροφος), ΤΚ 15123, τηλ. 2106417501 και e-mail [email protected], οι κάτωθι υπογράφοντες:

Δημήτριος Αναγνώπουλος, Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α', Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α/ΣΕΡ000/ΤΣ/9775/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΙΞΟ465ΧΘΞ-0Μ4) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και

ο κ. Δημήτριος Σαμαράς, με ΑΔΤ ΑΚ 254963, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, δυνάμει της με αρ. 566/22-01-2024 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων και Παροχής Πληρεξουσιότητας της ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - DELCO Ε.Π.Ε. - DELTA ENGINEERING A.E.», στην οποία ανατέθηκε το υπόψη έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/20885/23-01-2024 (ΑΔΑ: Ε8ΝΨ465ΧΘΞ-1ΟΤ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών και ενεργώντας για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και η οποία ένωση αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και με δ.τ. «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43, ΤΚ 54627, Περιοχή FIX, με ΑΦΜ: 998975567 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, αριθμό ΓΕΜΗ 117398504000, τηλ. 2310 552000, e-mail: [email protected]

Την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DELCO- E.E. N. Δεληγιαννίδης και Σια ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και το δ.τ. «DELCO E.E» που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη, Διαχειριστή και Νόμιμο Εκπρόσωπο και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Γρηγορίου Ε 7, με ΑΦΜ: 095206927 ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, αριθμό ΓΕΜΗ 121694904000, τηλ. 2310319133, e-mail: [email protected]

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DELTA ENGINEERING Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και με δ.τ. «DELTA ENGINEERING Α.Ε.», που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Δέσποινα Καρφοπούλου του Συμεών, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43, ΤΚ 54627 με ΑΦΜ: 998975948, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αριθμό ΓΕΜΗ 123615004000 τηλ. 2310514020, fax: 2310514314 και e-mail: [email protected]

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Αναγνώπουλος Δημήτριος, καλούμενος στο εξής «Εργοδότης», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α7) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.

2. Τις παραγράφους 1, 2 ,3, 4 και 5 του άρθρου 25 με τίτλο «Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» του ν. 5049/2023 (ΦΕΚ Α' 152/14-9-2023).

3. Την Πράξη 21 του Υπουργικού Συμβουλίου της 12-10-2023 (ΦΕΚ Α'166/14-10-2023) με τίτλο «Ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία "Daniel") και στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»)»

4. Το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α'/12-10-2017) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ 671, από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος.

6. Την με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/386610/19-12-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ7480/Β'/29-12-2023) με την οποία ανατέθηκαν στην ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ οι αρμοδιότητες άσκησης των καθηκόντων της Αναθέτουσας αρχής των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12.10.2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 166), που αφορά στα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»), στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Σποράδων και Εύβοιας, και ορίστηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις συμβάσεις οκτώ (8) Συμβούλων για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ στην ανάθεση των έργων, το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ.

7. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΤΣ/9775/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΙΞΟ465ΧΘΞ-0Μ4) Απόφαση με την οποία:

Εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (172.360€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ 671.

Εγκρίθηκε ο πίνακας οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης

Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-Κ.Σ.Σ.Υ.) να προβεί στην προβλεπόμενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων στους οικονομικούς φορείς, στην διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, στην συγκρότηση Επιτροπής Αποσφράγισης των προσφορών στη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με βάση την προσφορά του μειοδότη και στην υπογραφή αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/20885/23-01-2024 (ΑΔΑ: Ε8ΝΨ465ΧΘΞ-1ΟΤ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών, με την οποία αποφασίστηκε:

Η έγκριση του από 19-01-2024 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και του από 22-01-2024 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών, η οποία εισηγήθηκε ομόφωνα την κατακύρωση και ανάθεση της υπόψη σύμβασης στον οικονομικό φορέα: «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - DELCO Ε.Π.Ε. - DELTA ENGINEERING A.E.».

Η ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων» στον οικονομικό φορέα: «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - DELCO Ε.Π.Ε. - DELTA ENGINEERING A.E.», επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 137.332,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με έκπτωση 1,20 %.

9. Την προσφορά του υπόψη οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που ανέρχεται στο ποσό των 137.332,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με έκπτωση 1,20%.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο εκ των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - DELCO Ε.Π.Ε. - DELTA ENGINEERING A.E.», καλούμενο εφεξής «Ανάδοχο», τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων».

B. Οι δεύτερος των συμβαλλομένων, κος Δημήτριος Σαμαράς, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον Ανάδοχο της σύμβασης : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - DELCO Ε.Π.Ε. - DELTA ENGINEERING A.E.».

2. Ότι η προσφερθείσα οικονομική προσφορά της Αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεσμεύει αποκλειστικά την Ανάδοχο της σύμβασης.

3. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου.

4. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και ότι τυχόν παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

5. Ότι όλα τα στελέχη του Αναδόχου θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας.

Άρθρο 1ο
Ισχύουσες Διατάξεις - Προσαρτήματα

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο (από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»), όπως ισχύει, τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και τα αναφερόμενα στην με αριθμό πρωτοκόλλου Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/20885/23-01-2024 (ΑΔΑ:Ε8ΝΨ465ΧΘΞ-1ΟΤ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών, για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία προσαρτάται στη σύμβαση αυτή ως αναπόσπαστο προσάρτημά της.

Άρθρο 2ο
Αντικείμενο εργασιών Αναδόχου - Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Παραδοτέα

Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α' 166) ΠΥΣ, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι:

1.1. H υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ στον προσδιορισμό των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες DANIEL και ELIAS, κατά μήκος τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως π.χ. αστοχίες γεφυρών, αστοχίες πρανών, καθιζήσεις επιχωμάτων ή/και οδοστρωμάτων κ.λπ.

Συγκεκριμένα ο Τεχνικός Σύμβουλος, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, θα προβεί σε καταγραφή των θέσεων στις οποίες θα απαιτηθούν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς και στην έκταση αυτών, και θα υποβοηθήσει την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ στη σύνταξη Φακέλου, στον οποίο θα προσδιορίζεται το μέγεθος, η έκταση καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων, σε επίπεδο Προκαταρκτικής / Αναγνωριστικής μελέτης, ώστε να καταστεί δυνατή η προκοστολόγησή τους.

Αναλυτικότερα, τα σχετικά έργα περιλαμβάνουν ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά τα παρακάτω:

Αποκατάσταση ασφαλούς κυκλοφορίας κατά μήκος των οδικών τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, τα οποία θα ενταχθούν στα προς δημοπράτηση έργα. 

Ειδικότερα, θα προβλεφθούν: έργα αντιστήριξης πρανών και οδοστρώματος, αποστράγγισης και προστασίας από καταπτώσεις, καθώς και περιορισμός διαβρωτικών φαινομένων και συγκράτηση φερτών υλικών, έργα αποκατάστασης και εξυγίανσης καταστρώματος σε μήκος που δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσα προβληματικό τμήμα αλλά και εκατέρωθεν αυτού, συμπληρωματικές εργασίες οδοποιίας (ασφάλιση, σήμανση, κ.λπ.)

Ανακατασκευή όσων γεφυρών κριθεί αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένων των οδικών έργων πρόσβασης στις ανωτέρω γέφυρες. 

Στα εν λόγω έργα συμπεριλαμβάνονται και τα έργα προστασίας των βάθρων των γεφυρών, αλλά και τα έργα προστασίας/ διαμόρφωσης της φυσικής κοίτης των γεφυρούμενων ρεμάτων / ποταμών σε ικανό μήκος ανάντη ή/και κατάντη του τεχνικού, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του έναντι διάβρωσης / υποσκαφής.

Ανακατασκευή όσων οχετών κριθεί αναγκαίο ώστε να διασφαλίζεται η παροχέτευση της απορροής των διασταυρούμενων τοπικών ρεμάτων / μισγαγγειών κατάντη των προς αποκατάσταση οδικών τμημάτων. 

Στα εν λόγω έργα συμπεριλαμβάνεται η ανακατασκευή του κυρίου σώματος των οχετών, των απαραίτητων έργων εισόδου και εξόδου, καθώς και τυχόν έργων διαμόρφωσης των φυσικών κοιτών των ανωτέρω ρεμάτων σε ικανό μήκος, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

1.2. Η υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ στην σύνταξη Φακέλου εξαίρεσης από την Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπόψη έργου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (ΦΕΚ 152/14-09-2023).

1.3. Η υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ στη σύνταξη των παρακάτω:

Τεχνικής Περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών,

του Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτών,

του Προϋπολογισμού δημοπράτησης και του

Τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Στο ενδεχόμενο που το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης δεν δημοπρατηθεί αυτοτελώς, η υποβοήθηση στην ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ θα αφορά στο αντικείμενο που καθορίζεται στην παρούσα Σύμβαση.

1.4. Η υποστήριξη της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ κατά τη διάρκεια της διενέργειας διαδικασίας δημοπράτησης.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

2.1. Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων συνοδευόμενη με τεχνικογεωλογική-γεωτεχνική και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Αναλυτική καταγραφή του συνόλου των θέσεων που προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων.

Γενική οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίμακα, π.χ. 1:25.000, που θα παρουσιάζει τις θέσεις που προβλέπεται η υλοποίηση επέμβασης ανά Δήμο και ανά Οδικό Τμήμα της ΠΕ Τρικάλων.

Ενδεικτικές χαρακτηριστικές διατομές προτεινόμενων έργων Αποκατάστασης (διάφορες κλίμακες).

Οριζοντιογραφίες και Χαρακτηριστικές Διατομές, σε κατάλληλες κλίμακες, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται αποκαταστάσεις / εργασίες σε μεγάλα τεχνικά / γέφυρες.

2.2. Τεύχος Προμετρήσεων και Προϋπολογισμού ανά Δήμο και ανά Ομάδα Εργασιών.

2.3. Φάκελος Εξαίρεσης από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

2.4. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα.

Άρθρο 3ο
Έναρξη - Διάρκεια - Προθεσμίες - Ρήτρες

3.1 Ως ημερομηνία έναρξης του Έργου της Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφεται η σύμβαση, η οποία θεωρείται ότι επέχει και θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

3.2 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.

3.3 Εφόσον για την ολοκλήρωση του έργου της Αναδόχου απαιτηθεί παράταση της διάρκειας της σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος υποβαλλόμενου εκ μέρους ενός εκ των συμβαλλομένων, αυτή μπορεί να δοθεί από τον Εργοδότη, ο οποίος διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, χωρίς οικονομική απαίτηση από την Ανάδοχο.

3.4 Η Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τους όρους αυτής και το νόμο, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και να εκπληρωθεί το αντικείμενο του Έργου.

Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης - Υποχρεώσεις της Αναδόχου

4.1 Τόπος παροχής των υπηρεσιών της Αναδόχου είναι το γραφείο της, η έδρα της Υπηρεσίας και η περιοχή του έργου.

4.2 Η Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Υπηρεσίας, να συμμετέχει σε συσκέψεις στα γραφεία της ή σε άλλους χώρους και να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σχετικά με το έργο του προς αυτήν και τα όργανά της, και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο Εργοδότης.

4.3 Μετά την υπογραφή της παρούσας θα ορισθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία επιβλέπων της σύμβασης, ο οποίος θα παρακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την εκτέλεση αυτής, με καθήκοντα και αρμοδιότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.4 Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αγαθή, πλήρη και συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία στα πλαίσια της Ισχύουσας Νομοθεσίας και των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών.

4.5 Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιείται σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και εφόσον απαιτηθεί ο ΤΣ είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με μελετητές της Υπηρεσίας, καθώς και με άλλες Υπηρεσίες, που θα υποδεικνύονται από την ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ.

4.6 Η Ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που τυχόν επηρεάζονται από αυτήν, να μην προβαίνει σε ενέργειες και να μην αναλαμβάνει δραστηριότητες ή επαγγελματικές υποχρεώσεις που έρχονται σε σύγκρουση με την εκτέλεση των καθηκόντων του στα πλαίσια της παρούσας.

4.7 Η Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή.

4.8 Στην περίπτωση οργανωτικών αλλαγών, όπου το αντικείμενο της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ ενοποιείται με το αντικείμενο άλλων Υπηρεσιών, η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του για την υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας που θα προκύψει για τα θέματα που θα περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση με τους ίδιους όρους.

Άρθρο 5ο
Αμοιβή Αναδόχου - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές

5.1 Η Συμβατική αμοιβή της Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 137.332,00 € (πλέον 32.959,68 € για Φ.Π.Α 24%) και δεν επιδέχεται καμία αναθεώρηση ή προσαύξηση, εκτός της περίπτωσης αύξησης του Φ.Π.Α.

Η παροχή των υπηρεσιών της Αναδόχου για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ.) αφορά στις εργασίες του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης.

Οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ 671.

Η παρακράτηση φόρου θα αποδίδεται σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ Β'245/06-02-2014).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 671 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

5.2 Στην προαναφερθείσα συνολική αμοιβή περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα της Αναδόχου που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων (όπως ασφαλίσεις, κρατήσεις, φόροι, έξοδα μετακινήσεών του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες εδώ αλλά αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του), καθώς και το όφελος του.

5.3 Ο αναλογών ΦΠΑ 24%: 32.959,68 € της συνολικής αμοιβής της Αναδόχου βαρύνει τον Εργοδότη.

5.4 Η καταβολή της αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου θα γίνει τμηματικά ως ακολούθως:

Το 70% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων του Άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης.

Το υπόλοιπο 30% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

5.5. Κάθε πιστοποίηση (και η αντίστοιχη εντολή πληρωμής) θα υποβάλλεται εγγράφως από τον ΤΣ, που είναι υπεύθυνος για την υποβολή όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

5.6 Για την είσπραξη της αμοιβής, η Ανάδοχος θα υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

5.7 Οι πληρωμές θα γίνονται από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) μετά από πιστοποιήσεις πληρωμής του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ., που ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της υπόψη σύμβασης, με Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ-Κ.Σ.Σ.Υ., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/386610/19-12-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ7480/Β'/29-12-2023.

5.8 Τα παραδοτέα των μελετών θα υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, συνοδευόμενα το καθένα από ένα ψηφιακό δίσκο με ψηφιακά αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή.

5.9 Μετά την Τελική Παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών ΤΣ, θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 6ο
Λύση της σύμβασης - έκπτωση της Αναδόχου

6.1 Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειας παροχής των υπηρεσιών της Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δοθείσας παράτασης, μετά τη βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω σύμβασης (β) με έγγραφη συμφωνία των μερών, (γ) με καταγγελία της από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτιολόγησης και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, (δ) με κήρυξη της Αναδόχου ως έκπτωτης.

6.2 Η κήρυξη της Αναδόχου ως έκπτωτης γίνεται με την κοινοποίηση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου. Προ της κήρυξης της Αναδόχου ως έκπτωτης, καλείται η Ανάδοχος από την Υπηρεσία να ανταποκριθεί μέσα σε εύλογο διάστημα στις απαιτήσεις της σύμβασης. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης καταπίπτει η ρήτρα καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη.

6.3 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης και την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, η Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς της για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό, ενώ οφείλει να επιστρέψει κάθε ποσό που έχει τυχόν λάβει και ανταποκρίνεται σε ανεκτέλεστο τμήμα της υπόψη σύμβασης.

6.4 Στην περίπτωση που λυθεί η σύμβαση πριν τη λήξη της, η Ανάδοχος δικαιούται τότε να λαμβάνει ως αμοιβή το μέρος της συνολικής αμοιβής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρέσχε από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν της απόφασης λύσης της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που από την παράβαση των όρων της σύμβασης από πλευράς Αναδόχου προκλήθηκε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ο καθορισμός των εκατέρωθεν οφειλών θα ρυθμίζεται με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα εφαρμόζονται οι όροι του Άρθρου 9 της παρούσας.

Άρθρο 7ο
Υποκατάσταση - Υπεργολαβία - Εκχώρηση

7.1 Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση της Αναδόχου.

7.2 Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της σύμβασης.

7.3 Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη σύμβαση υπεργολαβικά σε τρίτο.

7.4 Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.

Άρθρο 8ο
Τροποποίηση της σύμβασης

Οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης απαιτηθεί θα πρέπει να διασφαλίζει την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 9ο
Επίλυση διαφωνίας

9.1 Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων με αφορμή την παρούσα σύμβαση και αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής, λύεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων (περί λύσεων διαφωνιών) για τα Δημόσια Έργα.

9.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν από κοινού κάθε ζήτημα ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται η διαδικασία φιλικού διακανονισμού.

9.3 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, αρμόδιο για την δικαστική επίλυση των διαφωνιών ορίζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

9.4 Οιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης δεν δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου του.

Άρθρο 10ο
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Η Ανάδοχος καταθέτει την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών της σύμβασης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης:



Άρθρο 11ο
Αντίτυπα της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ψηφιακά από τους συμβαλλόμενους, ο δε δεύτερος των συμβαλλομένων («Ανάδοχος») παρέλαβε αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
83671
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

























































 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ